污水施工合同
随着法律观念的深入人心,合同的使用频率呈上升趋势,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编为大家收集的污水施工合同,仅供参考,大家一起来看看吧。
污水施工合同1甲方:
乙方:
丙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚信原则,甲乙双方就营口市北海新区渔民新村回迁楼工程中的污水处理工程签订合同。
一、工程概况
1、污水处理工程
2、工程承包范围内容:营口市北海新区渔民新村回迁楼项目A1、C1区污水处理工程的工艺设计(不包括土建结构设计,丙方提供土建条件图,土建结构由甲方协调设计院进行设计)、水处理设备供货、安装与调试,具体施工范围划分如下:
1)丙方负责该项目的工艺设计、水处理系统内设备材料供应、安装及系统调试工作:
2)丙方负责水处理系统内各用电设备的控制及穿线工作;
3)丙方负责甲方操作管理人员的培训工作;
4)污水处理站涉及的所有土建工程,含土建构筑物、设备基础、排水沟、积集水坑及所有预留预埋件由土建施工单位负责供货及施工;
5)污水处理站源水管道由外线施工单位引至隔栅渠内;
6)污水处理站内通风、照明、采暖由土建施工单位负责供货及施工;
7)污水处理站内自来水管、反冲洗排污管,由外线施工单位引至机房内1米并预留法兰。
8)中水处理站的总电源由甲方协调接至丙方电控箱的上口。
二、项目合同期:
开工日期:暂定年月日(具体时间以甲方书面通知为准);竣工日期:xx年xx月xx日;合同工期总日历天数70日历天(不含调试时间)。
三、质量标准:
满足现行国家规范及相关标注、规程要求。工程质量标准:合格
四、合同价款:
本合同承包总价为2756200.00元整(人民币),金额(大写):贰佰柒拾五万元陆仟贰佰元整(人民币)。
其中:
A1区合同承包价为xx元整(人民币),金额(大写):壹佰叁拾贰万陆仟陆百元整(人民币)。
C1区合同承包价为xx,金额(大写):壹佰肆拾贰万玖千陆百元整(人民币)。
五、付款方式:
1、合同签订后xx日内,乙方向丙方支付本合同承包总价款的`预付款;
2、主体设备进场后的50%,即人民币壹佰叁拾柒万捌千壹佰元整(¥1378100.00元);
3、丙方设备安装完毕并通过验收后7日内,乙方向丙方支付本合同承包总价款的10%,即人民币贰拾柒万伍仟陆百贰拾元整(¥275620.00元);
4、工程调试完毕,水质达标后xx日内,乙方向丙方支付本合同承包总价款的5%,即人民币壹拾叁万柒千捌百壹拾元整(¥137810.00元);
5、剩余本合同承包总价款元整(¥137810.00元)作为质保金,质保期一年,质保金在丙方调试合格交付甲方使用满一年后7日内,由乙方支付给丙方;
六、合同文件的组成及解释顺序:
1、本合同条款。
2、洽商变更、会议纪要及明确双方利益的其他文件。
3、报价书及附件等。组成本合同的所有文件中同类文件后签署的优先。
七、工程计价及结算调整本合同价款采用固定总价方式确定。
八、合同条款细则
1、丙方工作及责任
1)丙方应根据本合同的、所约定的工期、质量及合同条款对所承包工程进行施工及完成竣工,并在所有合理方面令甲方、乙方、监理工程师、设计人员及总包单位满意,并遵守乙方合理的指示和要求,包括乙方为建筑安装工程施工指定的各种规章制度。
2)丙方必须按照总包单位的施工进度计划施工,并按照施工技术规范标准和安全技术操作规程施工,编制安全施工措施,配备专职的安全员,相关作业人员必须持证上岗。
3)丙方必须服从甲方、乙方及监理的检查、监督管理,并配备强有力的技术、材料管理人员,对承包工程进行科学管理,严格按设计要求、国家质量标准、施工规范及施工组织方案精心组织施工。
4)丙方应该按有关规定采取严格的安全防护措施,并承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
5)丙方提供甲方操作人员的技术培训,达到基本原理的掌握及熟练操作的程度。
2、乙方工作及责任
1)乙方负责为丙方提供相关工程设计资料和数据及施工过程中所需的用水、用电、施工用地,并负责整个施工的协调工作,施工和调试期间的用水用电有乙方负责。
2)乙方应根据本合同规定付款方式及时间向丙方支付工程款。
3、经济责任
1)如丙方工程质量不符合本合同规定,丙方负责无偿修理或返工。
2)施工过程中变更、停建、缓建、逾期等造成的经济损失,有责任方承担。
3)出现安全事故,由责任方承担一切费用。
4)由于乙方的原因,未按本合同约定时间付款,乙方每延误一天,按本合同总价款0.3%向丙方支付违约金,但乙方支付的违约金最多不超过本合同总价款的5%。
5)由于丙方的原因,未按本合同约定工期竣工,丙方每延误一天,按本合同总价款0.3%向甲方支付违约金,但丙方支付的违约金最多不超过本合同总价款的5%。因乙方原因停水停电超过8小时,造成乙方队伍窝工或退场及二次进场,施工周期顺延。
九、本合同未尽事宜,双方可以协商签订补充协议,补充协议为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
十、合同生效:合同在甲方、乙方、丙方三方签字盖章后生效。
十一、争议解决:三方在履行本合同时发生争议,应协商解决。协商不成时,任何一方均可向甲方所在在或诉方所在在的人民法院提出诉讼。
十二、本合同一式六份,三方各执两份,具有同等效力。
甲方:
乙方:
日期:
污水施工合同2发包方(甲方):_______承包方(乙方):_______
根据《中华人民共和国合同法》之规定,甲乙双方经共同友好协商,就污水处理场地沟管道更换维修工程有关事项一致达成以下协议:
一、工程概况
1.工程名称:_______
2.工程地址:_______
3.项目内容:维修、更换地沟污水管道
4.工程工期:自开工日__年__月__日起至__年__月__日内完工。
二、甲方职责
1.甲方提供乙方所需电源
2.甲方有权对该施工材料进行检 ……此处隐藏16041个字……p>
6.3验收标准:____执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。
6.4验收方式:____分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等必须无条件修复或返工。
6.5质量监督:____本工程接受郑州市建筑工程质量监督站监督和质量裁定。
第七条 工程款支付
7.1总发包单位拨付工程进度款至我单位账户后五个工作日内拨付给乙方。
7.2工程竣工验收合格后,乙方提供除管理费外的所有税票后甲方按总发包单位拨付的工程款拨与乙方。
第八条、工程量核实
8.1乙方在工程进行过程中,每周提报一次工程量,双方核实。
8.2乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的.工程量。
8.3甲方在竣工后二十天内核定实际完成的工程量。
第九条、乙方所采购材料和设备供应
9.1钢筋混凝土管、井盖、井篦等成品、半成品材料必须有合格证明和检验报告。
9.2其余材料和设备由乙方自备。
9.3全部材料和设备必须有合格证明和材料检验报告,达到合格要求。
第十条、设计变更
10.1未经甲方同意乙方不得变更设计施工,确需进行变更时应有原设计单位出据变更图纸或变更单。
第十一条、违约责任
11.1乙方必须按期保质完成任务。除不可抗力的自然因素和甲方同意外,工期不得刻意拖延。
11.2甲方要按合同约定履行责任。
第十二条、缺陷责任和保修
12.1保修内容、范围:____全部承包工程。并承担保修费用。
12.2保修期限:____按国家规定执行。 12.3缺陷责任期:____一年。
第十三条、争议解决方式
13.1仲裁或到甲方所在地的人民法院起诉。
第十四条、合同份数
14.1本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
第十五条、合同生效终止时间 15.1本合同双方签字生效。
15.2本合同付清价款、保修期满后终止。
发包方(签字):____ 承包方(签字):____
_______年_______月_______日:____
污水施工合同11甲方:
乙方:
为做好北港农业分场一组叶家塘清淤工作,经双方协商,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,特订立本合同,以致共同遵守。
一、工程名称:___村民委员会一组叶家塘清淤工程。
二、工程资金:叶清淤工程总投资柒万伍仟元整。
三、工程施工范围及要求:
1、以挖掘到池塘底部密实粉质土为准;
2、要求清理塘内淤泥、杂物及塘四周的杂草、杂料,及部分曲直整理;
3、池塘四周石方砌护(按实际坡度计算);
四、工程施工期限
本工程自20__年9月5日开始施工,20__年11月5日完工,总工作日60天。
五、工程款支付
工程竣工验收合格后,经工程结算审定后一次性付清工程款。
六、本合同如有未尽事宜另行协商。
七、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
污水施工合同12发包方(甲方): 委托代表人: 电话:
承包方(乙方): 委托代表人: 电话:
为确保一号城邦小区污水排水通畅,本着公平公正平等自愿、互利共赢的原则,经甲乙双方协商同意定立本小区雨污排水管网施工协议内容如下:
一、工程承包方式:
包工、包机械开挖回填和各种大小型工具,包施工技术,包使用材料运输及二次搬运,不包料。
二、工程承包内容:排水管网,检查井,化粪池施工
具体做法:
1、排水管网做法:根据设计及甲方要求确定管网位置,坡度,坡向放管沟线——挖管沟土方——根据坡度清理平整,沟底找平——拉线安装排水管,临时用土稳固——回填松散土方——管沟全线回填。
2、检查井做法:根据排水管底标高找出井底标高,井底标高完成面低于管底20cm——原土夯实——浇10cm厚混凝土垫层,直径≥1。5米——砖砌240mm净直径1。0米——0。7米检查井壁——内粉井壁内侧——根据标高安装井圈和井盖。
3、化粪池做法:确定化粪池位置、标高进行放线——挖化粪池土方——找出化粪池底,做到进高排低——安装化粪池——连接进排水管网——回填土方——砌化粪池井口——安装化粪池井圈井盖。
三、质量要求:
1、排水管网坡向坡度正确、连接严禁,到位牢固、排水通畅、覆土回填到位、做好成品保护。
2、检查井施工要求井深、直径符合甲方要求、砌体灰浆饱满、抹灰后井壁不透水,井圈井盖安装平整稳固。
3、化粪池施工,埋深要求与排污管网的标高一致,做到进高排低,四周回填土轻压或水侵填实。
四、包工费计取办法:
排水管网(管径110mm~500mm)按每米15元计取包工费,检查井(净内径底口1米,上口0。7米)按每个180元计取包工费,化粪池(4m3~16m3)均按200元/个计取包工费。最终按实际完成工程量结算。
五、包工费支付办法:
按工程量完成50%经甲方验收合格支付已完工程量的40%,工程全部完成经甲方验收合格,通水试验无质量问题付清包工费。
六、工期要求:
总工程量排水管网约500米,检查井约50个,化粪池约9个。总有效工期要求15天完成,开工日期以实际开工日期为准。逾期一天罚款200元。
七、安全文明施工:
乙方进入施工现场的'施工人员以及管理人员在施工过程中,无论任何原因发生的任何工伤事故,带来的一切经济损失和法律责任均由乙方承担。乙方进场的施工人员应遵守甲方各项管理制度,听从甲方的指挥,配合甲方管理,接受甲方管理人员的管理和检查监督,做到安全生产文明施工,否则甲方有权按相关规定对乙方经济处罚。
八、协议生效及终止:
本合同自甲乙双方签字后开始生效,协议内容履行完毕自动失去效率。
九、协议生效
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,甲乙双方应共同遵守,不得违约,任何一方违约,均应承担给对方造成的损失,如对协议内容双方有争议进行友好协商解决。
调解不成向当地法院申诉。
发包方(甲方): 承包方(乙方):
法定代表人: 法定代表人:
日期: 日期:
文档为doc格式